吊顶装饰施工合同
发包方(甲方）：陕西叁天建设工程有限公司 承包方（乙方）:
依照《中华人民共合国合同法》、《中华人民共合国建筑法》、《中华人民共合国消费者权益保护法》以及其它相关法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经双方友好协商，就本装饰吊顶工程的有关事项达成一致意见,订立本合同，以便共同遵守。
一、 工程名称：绿地浐灞小学吊顶工程 二、 工程地点：花 间 路
三、 工程内容:吕方通吊顶、玻镁板吊顶、灯具拆除、安装、监控移位、学校装修零星维修。
四、 施工工期：2016年7月21日—-—-—2016年8月18日
五、 承包方式：包工包料，按甲方具体要求及现行国家规范施工，包施工质量、包工期、包安全、包现场管理、包施工后余料及垃圾清理、包工地范围内的材料运输等.
六、 工程承包价及决算方式
1、吕方通吊顶施工包干单价为110元/㎡，玻镁板吊顶施工包干单价为97元/㎡. 2、计量方法：本工程全部完工并经工程部门竣工验收合格后现场收方。最终工程量按甲乙双方共同确认的实际收方工程量为准。
3、上述包干价均包含材料费、人工费、机械费、材料搬运费、劳保用品费、利润、施工垃圾清运费、所有的工具费等一切费用。
七、 工程价款支付方式
1、第一批吕方通（教学楼一、二层）进场后付8万； 2、第二批吕方通(教学楼三、四层）进场后付10万； 3、第三批吕方通（办公楼)进场后付8万；
4、工程完工后乙方通知甲方验收，甲方组织有关人员验收合格后，办理移交，甲方支付乙方总价款的95％;
5、剩余5％,做为工程质量保证金。保质期满之日起30日内甲方一次无息支付给乙方.
八、 工程质量及质保期
1、严格执行国家现行施工验收规范标准施工，装修室内环境污染控制方面，应严格按照《民用建筑工程室内环境控制规范》GB50325—2012的标准执行，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家环保产品的标准和设计要求,不合格的材料不准在本工程中使用.因乙方原因造成质量问题的,由乙方负责赔偿。
2、工程质量应当达到约定的质量标准，因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,又不能在发包人规定期限内整改合格的,承包人承担违约责任。 发包人有权单方终止和解除合同，承包人除应按合同总价款的20％向发包人支付违约金，还应承担因此给发包人造成的一切损失。 3、检查和返工
3。1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人合同发出的指令施工,随时接受发包人的检查检验,为检查检验提供便利条件。
3。2工程质量达不到约定标准的部分，发包人一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按发包人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。如承包人对重新施工的工程项目仍未达到质量要求，发包人有权免减未施工的工程量及解除合同的权利。 3。3发包人的检查检验不应影响施工正常进行。但检查检验确认工程不合格时，虽然影响施工正常进行，影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的，相应顺延工期。
4、工程质保期为12个月，自甲方验收合格之日计起。甲方验收时仅对外观及数量进行验收确认，质量担保责任按约定期限执行。
九、 甲方工作
1、甲方为乙方施工创造条件，以不影响施工为原则。
2、甲方有偿提供水源、电源并负责办理房屋物业部门开工手续和缴纳有关费用。 3、甲方负责协调现场施工队与邻居之间的关系. 十、 乙方工作
1、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完场清。
2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，做到保质、保量、按期完成任务，必须将质量通病和质量问题消灭在操作过程,由乙方责任引起的质量问题，由乙方承担其经济损失。
3、乙方在施工中如由对甲方或第三人造成伤害的，应承担赔偿责任。
4、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取由准备措施防火污染或破坏其他专业的成品和半成品,并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染。
5、乙方应负责各工序完工后的各层垃圾清理工作，保持现场各楼层卫生。 6、乙方自行组织人员、机械施工并承担其组织施工人员的人身安全责任.同时乙方全面负责施工现场的安全施工，如发生安全事故造成乙方及其停工,或甲方及第三人损失的,由乙方自行承担一切经济损失及法律责任，与甲方无关。 十一、安全文明施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患.本工程所产生的一切安全事故，均由承包人承担一切责任及损失。
2、 承包人应文明施工，不经发包人书面认可，不得损坏建筑物结构及附属设备，否则，由此产生的损失和责任全部由承包人负责。
3、 由于承包人的任何不文明、不规范施工行为造成的城管、建设、环保等 政府部门的何经济、行政处罚，均由承包人自行承担，若给发包人造成损失的，承包人承担一切责任。
4、 为保证整体工程的顺利进行,承包人在施工时，应遵守发包人有关部门关于人员及机械材料出入场的相关规定。 十二、竣工验收
(1）工程质量验收依据为国家相关的规范和行业技术标准。 十三、工程保修期
1、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于 乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围;不 属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的,乙方应配合 维修,费用由责任方承担.
2、工程质量保修期为 12个月，自工程竣工验收合格之日起计算；
3、保修期内如出现问题,在不影响甲方正常营业和使用的提下，乙方应负责无偿修补. 4、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。
5、保修期间属于乙方责任但又不予维修的甲方可安排第三方维修,费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金。 十四、争议
1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采取下列方式之一解决： 1.1向工程所在地裁委员会申请仲裁;
1. 2向工程所在地人民法院起诉. 十五、违约责任
1、承包人工期违约：每延误一天,承包人向发包人交纳10000元的违约金。 2、承包人质量违约：
2.1施工质量:在履约过程中，发包人发现承包人未按合同约定及相关规范、标准要求施工的，一般质量事故每次处以人民币5000—10000元的罚款,严重质量事故每次处以人民币100000-200000元的罚款，并须在发包人规定的时限内整改完成。
3、安全文明施工违约：在施工过程中，发包人发现承包人未按照国家有关安全文明施工规定施工的，且未在发包人书面要求的合理期限内整改,每次处以人民币5000—10000元的罚款。
4、承包人须完全实施并完成所有合同内容,合同执行过程中，如承包人拒绝或未能按合同要求履行时，发包人可将其委托给其他单位施工,由委托的施工单位报价，经发包人审核确认，承包人应向发包人支付该项工 程费用的20%作为违约金。 十六、本合同一式三份，甲方二份,乙方壹份，双方签字盖章之日起生效.
甲方（签章）: 乙方（签章）：
负责人： 负责人：
签订日期： 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容